Algemene voorwaarden CarindaM te Wezep gedeponeerd bij de kamer van koophandel onder
nummer 89933079

Artikel 1. ALGEMEEN
1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van
koop/verkoop van zaken en/of van opdrachten en diensten van CarindaM te Wezep.
1.2. Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden moeten schriftelijk overeengekomen worden
en gelden alleen voor die overeenkomst waarvoor ze gemaakt zijn.
1.3. De rechten en verplichtingen uit overeenkomsten tussen CarindaM te Wezep en de wederpartij
kunnen door de wederpartij niet aan derden worden overgedragen, tenzij met schriftelijke
toestemming van CarindaM te Wezep.
1.4. Andersluidende algemene voorwaarden, daaronder begrepen die van de wederpartij, worden
door CarindaM te Wezep niet geaccepteerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en door
CarindaM te Wezep is bevestigd.
Artikel 2. AANBIEDINGEN
2.1. Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 6 weken, tenzij
schriftelijk anders is overeengekomen. Een aanbieding die een termijn bevat kan door CarindaM te
Wezep desondanks worden herroepen, zelfs na ontvangst van de order c.q. opdracht, mits binnen 5
werkdagen na ontvangst van die order c.q. opdracht.
2.2. Aangenomen werk: Het verrichten van werkzaamheden, welke tussen wederpartij en CarindaM
te Wezep zijn overeengekomen tegen een van te voren vastgesteld totaalbedrag.
2.3. Regiewerk: Een vooraf overeengekomen vergoeding voor het verrichten van diensten gedurende
de tijd van één uur door één persoon. Aan de wederpartij wordt het totale aantal uren in rekening
gebracht dat men voor hem werkzaam is geweest, met inbegrip van de tijd voor verplaatsing naar en
van het werk.
2.4. In de schriftelijke offerte wordt onder meer aangegeven:
A. de plaats en een omschrijving van het werk;
B. volgens welke tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen het werk zal
worden uitgevoerd;
C. het tijdstip van aanvang van het werk en de termijn waarbinnen het werk zal worden opgeleverd;
D. of er sprake is van werken op regiebasis dan wel op basis van aannemingssom;
E. of op het werk een risicoregeling van toepassing zal zijn, en zo ja welke;
F. of met stelposten rekening is gehouden, en zo ja met welke;
2.5. De offerte dient – indien van toepassing – vergezeld te gaan van een exemplaar van de in de
offerte van toepassing verklaarde risicoregeling/voorwaarden.
2.6. Indien de offerte vergezeld gaat van tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en
berekeningen, die door CarindaM te Wezep zelf, dan wel in zijn opdracht zijn vervaardigd, dan blijven
deze eigendom van CarindaM te Wezep.. Dergelijke bescheiden mogen niet aan derden ter hand
worden gesteld of getoond met het oogmerk een vergelijkbare offerte te verkrijgen. Zij mogen
evenmin worden gekopieerd of aan de andere kant vermenigvuldigd. Indien aan CarindaM te Wezep
naar aanleiding van de offerte geen opdracht wordt verleend dienen deze bescheiden binnen 14
dagen na een daartoe door CarindaM te Wezep gedaan verzoek franco aan hem te worden retour
gezonden.
Artikel 3. OVEREENKOMSTEN
3.1. Een overeenkomst wordt eerst geacht rechtsgeldig tot stand te zijn gekomen nadat CarindaM te
Wezep de order c.q. opdracht schriftelijk dan wel via e- mailverkeer heeft bevestigd dan wel met de
uitvoering van de order c.q. opdracht is begonnen. De inhoud van de overeenkomst wordt bepaald
door de offerte en/of opdrachtbevestiging van CarindaM te Wezep en deze algemene voorwaarden.
3.2. Indien – nadat de opdracht is verstrekt – in de uitvoering daarvan alsnog wijzigingen worden
verlangd of een opdracht tot meerwerk wordt verstrekt, dient de wederpartij zulks schriftelijk te
bevestigen. Wijzigingen in de oorspronkelijke order c.q. opdracht, van welke aard dan ook, moeten
schriftelijk door CarindaM te Wezep bevestigd worden. De oorspronkelijk overeengekomen
oplevertermijn c.q. levertijd van uitvoering komt door de wijziging te vervallen.
Artikel 4. PRIJZEN
4.1. Alle prijsopgaven en de prijzen die CarindaM te Wezep in rekening brengt, zijn de op het moment
van de aanbieding c.q. van het tot stand komen van de overeenkomst geldende prijzen, en af
magazijn, exclusief BTW en andere op de overeenkomst vallende kosten, zoals heffingen, toeslagen
op overuren (25%) en tarieven in euro’s, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
4.2. Indien na het sluiten van de overeenkomst de prijzen van materialen, belastingen en/of andere
factoren die de prijs van de goederen en/of diensten mede bepalen, een wijziging ondergaan, is
CarindaM te Wezep gerechtigd deze prijswijzigingen door te voeren. Prijswijzigingen van meer dan
10% geven wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden, mits dit schriftelijk en binnen
zeven dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling gebeurt. Een ontbinding als voormeld
geeft wederpartij geen recht op vergoeding van enigerlei schade.
Artikel 5. BETALING
5.1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij het aannemen van
werkzaamheden die bedragen boven € 4.000,00 dient binnen 4 dagen na aanvang 30%, na 14 dagen
60 % en bij oplevering de resterende 10% van het factuurbedrag te worden voldaan;
5.2. De wederpartij is in verzuim na verloop van de in lid 1 van dit artikel genoemde betalingstermijn
zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, ongeacht of de overschrijding daarvan
wederpartij al dan niet kan worden toegerekend.
5.3. Onverminderd de haar verder toekomende rechten, is CarindaM te Wezep alsdan bevoegd een
rente te berekenen over het openstaande bedrag van 1.5% per maand of een gedeelte van een
maand, te berekenen vanaf de betreffende vervaldag.
5.4. Binnenkomende betalingen strekken tot voldoening van de oudst openstaande posten- rente en
kosten daaronder begrepen, zelfs al verklaart de wederpartij te dien aanzien anders.
Artikel 6. ANNULERING
In geval van annulering door wederpartij zijn alle door CarindaM te Wezep ter zake van de order c.q.
opdracht gemaakte kosten alsmede de gederfde winst onmiddellijk opeisbaar, met een minimum van
10% van de hoofdsom, alles voor zoveel nodig te vermeerderen met eventuele door Carindam te
Wezep ten gevolge van de annulering geleden schade.
Artikel 7. LEVERTIJD, LEVERING, RISICO
7.1. De in de aanbieding en/of de opdrachtbevestiging genoemde c.q. overeengekomen
leveringstermijn geldt niet als fatale termijn en worden slechts bij benadering aangegeven, ook niet
indien deze door wederpartij uitdrukkelijk is aanvaard. Bij niet-tijdige levering is CarindaM te Wezep
dan ook eerst na schriftelijke ingebrekestelling in verzuim.
7.2. De genoemde c.q. overeengekomen leveringstermijn wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend,
automatisch verlengd met de periode(n) gedurende welke:
– er sprake is van vertraging in de fabricage en/of verzending en/of montage en/of van enige andere
de uitvoering tijdelijk verhinderende omstandigheid, ongeacht of dit CarindaM te Wezep kan worden
toegerekend;
– wederpartij in één of meer verplichtingen tegen CarindaM te Wezep tekort schiet of er gegronde
vrees bestaat dat hij daar in tekort zal schieten, ongeacht of de redenen daarvoor gegrond zijn of
niet;
– wederpartij CarindaM te Wezep niet in staat stelt de overeenkomst uit te voeren; deze situatie doet
zich onder meer voor indien de wederpartij in gebreke blijft de plaats van aflevering mee te delen of
voor de uitvoering benodigde gegevens, zaken of faciliteiten ter beschikking te stellen.
Artikel 8. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
8.1. CarindaM te Wezep zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming
met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. De wederpartij zorgt ervoor dat CarindaM te Wezep
tijdig kan beschikken over:
A. de voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen,
ontheffingen en beschikkingen ten aanzien van parkeren);
B. (toegang tot) het gebouw, het terrein waarin of waarop het werk moet worden uitgevoerd
(werklocatie);
C. voldoende gelegenheid voor de aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen en/of hulpmiddelen;
D. aansluitingsmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas en water;
E. de door CarindaM te Wezep benodigde elektriciteit, gas en water zijn voor rekening van
wederpartij.
8.2. CarindaM te Wezep is gerechtigd zonder toestemming van de wederpartij de opdracht of
onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door derden die niet in dienst zijn bij
CarindaM te Wezep.
8.3. Wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan CarindaM te Wezep aangeeft dat
deze noodzakelijk zijn of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze
noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan CarindaM te Wezep worden
verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan
Multidiensten Nijenhuis te Kampen zijn verstrekt, heeft Multidiensten Nijenhuis te Kampen het recht
de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende
extrakosten aan wederpartij in rekening te brengen.
8.4. Indien is overeengekomen met CarindaM te Wezepen dat de overeenkomst in fasen zal worden
uitgevoerd kan CarindaM te Wezep de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase
behoren opschorten tot dat de wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase
schriftelijk heeft goedgekeurd.
8.5. Materialen die niet gemonteerd kunnen worden vanwege onjuiste of onnauwkeurige
maatvoering, het niet gereed zijn van de werkplek of foutieve opgave, zullen ongemonteerd worden
achtergelaten. Dit laat onverlet de verschuldigdheid van de koopprijs voor deze zaken alsmede de
montagekosten.
8.6. Eventuele, buiten de opdracht vallende, aanvullende werkzaamheden zullen door CarindaM te
Wezep als meerwerk worden gefactureerd voor het op dat moment geldende uurloon incl.
winstopslag.
Artikel 9. GARANTIE/RECLAME
9.1. CarindaM te Wezep garandeert dat alle zaken geschikt en wettelijk toelaatbaar zijn voor het doel
waarvoor zij zijn bestemd, dat zij conform de overeengekomen specificaties zijn.
9.2. Met inachtneming van hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald, staat CarindaM te Wezep
in voor de deugdelijkheid alsmede de kwaliteit van de door haar uitgevoerde werkzaamheden c.q.
het gebruikte en/of geleverde materiaal, gedurende 3 maanden na oplevering. De garantie op
reparatiewerkzaamheden behelst 3 maanden. Deze garantiebepaling geldt eveneens, maar dan voor
onbepaalde tijd, voor verborgen gebreken, doch alleen wanneer zulke gebreken uitsluitend of
overwegend het gevolg zijn van een onjuistheid in het ontwerp en/of fabricage van het karwei door
CarindaM te Wezep dan wel ten gevolge van gebrekkige afwerking of gebruik van slecht materiaal
door Multidiensten Nijenhuis te Kampen. Indien het geleverde of de materialen niet voldoen aan de
in het normale verkeer daaraan te stellen eisen, zal CarindaM te Wezep de, als gevolg daarvan,
ontstane gebreken kosteloos herstellen, vervangen of aan de wederpartij vergoeden, zulks ter keuze
van CarindaM te Wezep.
9.3. De garantieverplichting vervalt bij onoordeelkundig gebruik, onjuiste behandeling en wanneer de
technische aanwijzingen betreffende het gebruik niet in acht worden genomen of wanneer eigen
materiaal door wederpartij is aangeleverd.
9.4. Reclame is niet mogelijk indien:
– het opgeleverde werk één of meer onvolkomenheden c.q. afwijkingen vertonen die vallen binnen
een redelijke tolerantie;
– de schade is veroorzaakt door nalatigheid van wederpartij (bijvoorbeeld door onvoldoende
onderhoud) of doordat wederpartij in strijd heeft gehandeld met instructies, aanwijzingen en
adviezen van CarindaM te Wezep;
– bij het beschadigen van leidingen tijdens boorwerkzaamheden;
– wederpartij niet aan zijn verplichtingen jegens CarindaM te Wezep (zowel financieel als anderszins)
heeft voldaan;
– indien zonder schriftelijke toestemming van CarindaM te Wezep (door derden) reparaties of andere
werkzaamheden aan het uitgevoerde werk zijn verricht.
9.5. Indien wederpartij met inachtneming van het in de betreffende overeenkomst en deze algemene
voorwaarden bepaalde binnen tien dagen schriftelijk reclameert, en zijn reclame door CarindaM te
Wezep gegrond wordt bevonden, zal CarindaM te Wezep te hare keuze de gebrekkige zaken (of
onderdelen daarvan) om niet repareren respectievelijk de werkzaamheden opnieuw verrichten dan
wel een prijsreductie verlenen.
9.6. Het in behandeling nemen van een reclame schort de betalingsverplichting van wederpartij niet
op.
9.7. Indien buiten de boven omschreven gevallen aan een klacht aandacht wordt geschonken,
geschiedt dit geheel onverplicht en kan wederpartij hieraan geen rechten ontlenen.
Artikel 10. AANSPRAKELIJKHEID ONDERAANNEMER
10.1. De Onderaannemer is aansprakelijk voor alle schade – van welke aard dan ook, daaronder mede
begrepen letselschade – die ontstaat door het niet nakomen van zijn verplichtingen en/of door zijn
toedoen of nalaten, ongeacht of zulks door zijn schuld geschiedt of niet. Hieronder is tevens
begrepen schade door overschrijding van de (op)levertijd, schade aan zaken, bedrijfsschade en
andere indirecte schade bij CarindaM te Wezep of diens opdrachtgever.
10.2. CarindaM te Wezep is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat
CarindaM te Wezep is uitgegaan van door of namens de Onderaannemer verstrekte gegevens.
Artikel 11. VRIJWARING
11.1. De Onderaannemer vrijwaart CarindaM te Wezep, dan wel stelt CarindaM te Wezep schadeloos,
voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst
schade lijden en waarvan de oorzaak aan de Onderaannemer toerekenbaar is.
11.2. Indien CarindaM te Wezep uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de
Onderaannemer gehouden CarindaM te Wezep zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al
hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Onderaannemer in
gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is CarindaM te Wezep , zonder
ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van
CarindaM te Wezep en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de
Onderaannemer.
Artikel 12. KEURING
De werkzaamheden worden voor oplevering door CarindaM te Wezep gecontroleerd. Wederpartij
heeft – voor eigen rekening – het recht de zaken voor de oplevering te laten keuren door derden.
Artikel 13. OPNEMING EN GOEDKEURING
13.1. Opneming geschiedt zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 5 dagen na de hiervoor bedoelde
dag. De opneming vindt plaats door wederpartij in aanwezigheid van CarindaM te Wezep en strekt
ertoe, te constateren of Multidiensten Nijenhuis te Kampen aan zijn verplichtingen uit hoofde van de
bestaande overeenkomst heeft voldaan.
13.2. Nadat het werk is opgenomen, wordt door wederpartij aan CarindaM te Wezep binnen vijf
dagen schriftelijk medegedeeld, of het werk al dan niet is goedgekeurd, in het eerste geval met
vermelding van de eventueel aanwezige kleine gebreken, in het laatste geval met vermelding van de
gebreken, die de reden voor onthouding van de goedkeuring zijn. Wordt het werk goedgekeurd, dan
dient wederpartij voor akkoord te tekenen.
13.3. Het werk wordt tevens geacht te zijn goedgekeurd indien en voor zover het in gebruik wordt
genomen. De dag van ingebruikneming van het werk of een gedeelte daarvan geldt als dag van
goedkeuring van het werk of van het desbetreffende gedeelte.
13.4. Kleine gebreken, welke in de onderhoudstermijn kunnen worden hersteld, zullen geen reden tot
onthouding van goedkeuring mogen zijn, mits zij een eventuele ingebruikneming niet in de weg
staan.
Artikel 14. NIET-NAKOMING/ ONTBINDING/OPSCHORTING
14.1. CarindaM te Wezep is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke
tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de uitvoering op te schorten, zulks onverminderd
de haar overigens toekomende rechten (op nakoming en/of schadevergoeding), indien;
– wederpartij in strijd handelt met enige bepaling van de overeenkomst tussen partijen;
– wederpartij overlijdt, surseance van betaling aanvraagt, aangifte tot faillietverklaring doet of het
faillissement is aangevraagd;
– het bedrijf van wederpartij wordt stilgelegd of geliquideerd of een onderhands akkoord wordt
aangeboden;
– op enig vermogensbestanddeel van wederpartij beslag wordt gelegd;
14.2. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van toepassing indien wederpartij, na daar toe schriftelijk
te zijn uitgenodigd, niet binnen zeven dagen naar het oordeel van CarindaM te Wezep passende
zekerheid heeft gesteld.
Artikel 15. RETENTIERECHT
CarindaM te Wezep is bevoegd om de nakoming van de verplichting tot afgifte van een zaak van
wederpartij, die zij in het kader van een opdracht onder zich heeft, op te schorten tot dat de
vordering van CarindaM te Wezep m.b.t. die zaak volledig is betaald inclusief rente en kosten, tenzij
de wederpartij voor onderhavige goederen genoegzame zekerheid heeft gesteld.
Artikel 16. AANSPRAKELIJKHEID
16.1. CarindaM te Wezep is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder begrepen schade
ten gevolge van vertraagde oplevering, gederfde winst of andere schade ontstaan als gevolg van
enige tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis(sen) jegens wederpartij. De nakoming van
de verplichtingen uit garantie/reclame zoals omschreven in artikel 9 hiervoor geldt als enige en
algehele schadevergoeding. Elke andere vordering tot schadevergoeding, uit welken hoofde dan ook,
is uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van CarindaM te Wezep of leidinggevende
ondergeschikten.
16.2. CarindaM te Wezep is evenmin aansprakelijk voor opzet of (grove) nalatigheid van (niet-
leidinggevende) ondergeschikten of van anderen die zij in het kader van de uitvoering van de
overeenkomst heeft ingeschakeld.
16.3. CarindaM te Wezep aanvaardt geen aansprakelijkheid voor, door of namens haar verstrekte
adviezen.
16.4. CarindaM te Wezep heeft te allen tijde het recht een schade van de wederpartij te repareren en
dient hiertoe in de gelegenheid te worden gesteld anders vervalt de aansprakelijkheidstelling en
daarmee de schadeloosstelling.
Artikel 17. OVERMACHT
17.1. Onder overmacht in de zin van deze algemene voorwaarden wordt verstaan elke omstandigheid
buiten de wil en toedoen van CarindaM te Wezep, al dan niet ten tijde van het aangaan van de
overeenkomst voorzienbaar, ten gevolge waarvan de nakoming redelijkerwijs niet van CarindaM te
Wezepkan worden verlangd, zoals oorlog, overheidsmaatregelen, gebrek aan grondstoffen, fabrieksof vervoersstoringen van welke aard dan ook, werkstakingen, uitsluiting of gebrek aan personeel,
quarantaine, epidemieën, vorstverlet, tekortkoming van derden die door CarindaM te Wezep ten
behoeve van de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld (zoals te late levering door
leveranciers), etc.
17.2. Overmacht geeft CarindaM te Wezep het recht hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te
beëindigen, hetzij de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten, zonder tot schadevergoeding
gehouden te zijn. Ter zake van het reeds uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst blijft wederpartij
tot betaling gehouden.
Artikel 18 GEHEIMHOUDING/INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
18.1. Wederpartij verbindt zich tot volledige geheimhouding van alle gegevens en informatie
betreffende CarindaM te Wezep of haar bedrijf, zowel tijdens als na beëindiging van de
overeenkomst en de relatie tussen partijen, voor zover deze gegevens vertrouwelijk zijn verstrekt of
een kennelijk vertrouwelijk karakter hebben.
18.2. CarindaM te Wezep behoudt zich alle rechten (van intellectuele eigendom) met betrekking tot
de door haar geleverde zaken voor in de meest ruime zin des woords, in het bijzonder de
auteursrechten op alle werken als bedoelt in artikel 10 van de Auteurswet. Wederpartij verbindt zich
deze rechten op geen enkele wijze, direct of indirect, te schenden of aan te tasten door
gebruikmaking of anderszins en erkent dat CarindaM te Wezep ter zake rechthebbende is.
Artikel 19. PARTIELE NIETIGHEID
Indien één of meer bepalingen uit deze overeenkomst met wederpartij niet of niet geheel
rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige
bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde
economisch resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert.
Artikel 20. PLAATS VAN NAKOMING, TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER
20.1. De vestigingsplaats van Carindam te Wezep is de plaats waar wederpartij aan zijn
verplichtingen jegens Carindam te Wezep moet voldoen, tenzij dwingende bepalingen
zich daartegen verzetten.
20.2. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van CarindaM te Wezep is uitsluitend het
Nederlandse recht van toepassing.
20.3. Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de tussen wederpartij en CarindaM te Wezep
gesloten overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn,
zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter.